疫情影响下工程项目面临的种种问题,上海法院怎么说?

1
、上海法院及相关政府部门针对疫情影响下工程项目面临的问题
，主要从工期顺延、费用分担 、合同结算等方面给出了指导意见和处理原则。具体如下：工期顺延因疫情导致停工的，一般可顺延工期：上海法院认为 ，疫情以及疫情防控措施通常属于不可抗力 。

2
、上海疫情中出现的种种问题
，反映出信息不透明、管理不善 、物资分配不合理等情况，打破这种局面才能打破如同“楚门的世界
”般的虚假与不合理 ，迎来疫情拐点
。物资分配问题援助物资浪费与市民缺菜并存：很多上海被封控的人最初反映没菜吃
，各地援助上海的菜越来越多，但市民仍面临高价菜
、天价菜问题 ，甚至没菜吃。

3、作为行为规范
，工程项目管理中的合同只对合同当事人如业主 、承包商
、监理及材料供应商等起约束作用，对与合同无关的人员没有丝毫约束力 ，从这个角度上说
，合同是一种作用范围较小的特殊的行为规范，目的是维护当事人的权利义务关系 ，作用范围仅限于当事人之间 。

4、一直以来，传统房地产的“高周转 、短周期”运营思维是产业地产的“痼疾 ”所在
，造成了诸如科技园区空心化
、招商引资难、与地方政府利益割裂等一系列问题
。

5 、消费市场萎缩等一系列问题，政府财政收入减少 ，可用于电力项目的资金更加紧张
，电力项目的实施面临更大困难。双重打击下的经济负增长：2021年，缅甸受到新冠肺炎疫情和政治局势不稳的双重打击 ，经济出现负增长 。

杭州一工地已有13例阳性感染者,负责人被立案调查

1、杭州余杭区良渚一工地自4月8日至4月11日5时已出现至少13例阳性感染者
，工地负责人周某某因未落实疫情防控主体责任
、执行防疫措施不到位，涉嫌妨害传染病防治罪被依法立案调查
。

2、月6日0-11时 ，杭州新增1例新冠病毒无症状感染者
，系外省协查人员，已闭环转运至定点医院隔离 ，目前情况稳定。两名外省人员因刻意隐瞒行程已被立案调查 。新增无症状感染者情况 感染者身份：外省协查人员
，经追踪后纳入集中隔离管控
。

3 、三亚市吉阳区卫健委副主任林惠因失职失责被立案审查调查。具体情况如下：事件背景：自8月1日三亚市报告首例新冠肺炎阳性感染者以来，海南省疫情仍处于高位波动期 ，防控形势复杂严峻 。全省各级纪检监察机关严肃查处了一批疫情防控期间不担当
、不作为的违纪违法和失职失责问题。

4、隐瞒行程者如同“蚁穴
”，可能引发区域性疫情暴发
，影响物资供应 、医疗资源分配等民生问题
。上海居民已面临“一人一管
、一天一检”的高频检测，物资运输受阻导致生活困难 ，违规行为进一步加重社会负担。

5、江西一阳姓人员故意隐瞒行程
，被警方立案调查了 。

工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供参考

1 、山东省：除防疫费用外，施工降效
、窝工及赶工费用也计入工程造价 ，由发包人承担
。泉州市：疫情防护物资、临时隔离设施 、场地消杀
、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿、伙食 、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。

2、行业案例参考：有中国工人在新西兰从事木工
、装修等工作
，通过积累经验和提升技能，收入逐步提高 。

3、观察期一般是在被保险人在首次投保时 ，从合同生效日算起
，一般只适用于第一个保险年度，对于可续保单来说 ，续保年度不再有等待期
。医疗费用重复索赔部分保险产品的赔付
，依据的是补偿性原则。对因保险事故造成的损失，根据实际损失情况进行补偿 ，不会让投保人从损失补偿中获利 。

4 、若责任认定企业承担80%的责任，那么在计算理赔金额时
，大部分损失将由企业承担，保险公司会按照合同约定在其应承担的范围内进行赔付
。相反 ，如果企业责任较轻
，如仅承担20%的责任，理赔金额也会相应减少。 参考类似案例理赔情况 。市场上不断有食品安全事故发生 ，保险公司处理过众多类似案件
。

5
、商业险常见的险种有：车损险（按照汽车价位、使用年限计算） 、三者险
、以及各自附属的不计免赔。

广东省广州市建设工地新冠肺炎疫情工程可以计取费用

防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用
，可计入工程造价 。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展 ，减轻参建单位在防疫方面的经济负担。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理
。

地方政策文件珠海市出台多项政策明确工期延长规则。珠海市住房和城乡建设局发布的《关于新冠肺炎疫情影响下房屋市政工程施工合同履行和工程价款调整的指导意见》（珠建市〔2020〕12号）规定
，因疫情防控导致工期延误的，需明确工期顺延时间 ，并调整人工和建材费用
，同时明确疫情防控费的计取标准 。

全国人大法工委明确新冠肺炎疫情属于不可抗力
。法律依据：根据《民法总则》第一百八十条第二款，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。新冠肺炎疫情作为突发公共卫生事件 ，符合不可抗力的法律定义 。

收集因新冠肺炎疫情影响而导致工期延误 、工程费用增加的证据材料，如政府要求延期开工或准许复工的文件通知
、工期延误期间的人员考勤、费用开支等材料
，做好承担举证责任的准备
。

防疫费用：根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》，疫情常态化防控产生的防疫费用（如消毒 、防护物资）可计入工程造价 ，由发包人承担。

北京市2022年发布的《关于进一步做好受新冠肺炎疫情影响工程造价和工期调整工作的指导意见》（京建发〔2022〕176号）规定
，疫情防控费用标准为20元-40元/人/天，其他省市可参照执行 。

疫情下,建筑工地上为啥会遭遇招工荒?

拓宽用工渠道 ，吸引城市下岗职工
、退伍军人及技术院校毕业生
。然而
，从长远看，只要社会经济持续发展、年轻人就业选择多元化 ，且建筑工地工作特性未发生根本性改变
，“用工荒 ”或“招工难
”现象仍可能以不同形式存在。行业需通过科技进步 、管理创新及人性化服务，提升职业吸引力 ，实现可持续发展 。

但在这种速度的扩张下
，面临的就是“用工荒”的情况
。

高风险：建筑工地的工作环境危险，容易发生事故。年轻人不愿为了更高的收入而冒险 。 行业前景有限：年轻人更加关注未来的职业发展。除非是建筑专业出身 ，否则他们不愿意长期从事辛苦且前景有限的工作
。总结：用工荒现象在可预见的未来将持续存在，直到我国达到发达国家的水平。

疫情当下,工程项目面临的问题,有哪些解决政策?

1、疫情当下工程项目面临的问题主要包括工期延误
、成本增加、采购融资建设运营受阻等
，解决政策主要依据最高院 、住建部及财政部相关规定，涵盖工期顺延
、费用分担、成本处理等方面 。具体如下：工程项目面临的问题工期延误：工程行业对人流 、物流依赖程度强 ，时效性要求高
。

2
、上海法院及相关政府部门针对疫情影响下工程项目面临的问题
，主要从工期顺延、费用分担 、合同结算等方面给出了指导意见和处理原则。具体如下：工期顺延因疫情导致停工的，一般可顺延工期：上海法院认为 ，疫情以及疫情防控措施通常属于不可抗力 。

3
、政策利用：关注政府政策：密切关注国家和地方政府在疫情期间出台的相关政策措施
，如税收减免、财政补贴等，以便充分利用政策资源减轻损失
。综上所述 ，通过合同条款调整 、风险管理与保险
、沟通与协商、法律救济以及政策利用等多方面的对策
，可以有效应对疫情导致的建设工程项目中的台班 、人工等损失。